Condizioni generali di vendita
 

Condizioni Generali
Ogni ordinazione viene accettata ed ogni fornitura viene eseguita alle Condizioni Generali di Vendita sotto indicate e quindi il conferimento di un ordine o l'accettazione di un'offerta dati sotto qualunque forma, valgono espressa integrale accettazione di tali Condizioni senza riserve di sorta, a meno che le deroghe siano state esplicitamente e preventivamente convenute per iscritto. Qualsiasi condizione inserita dal Committente nella commissione e che non sia esplicitamente pattuita in precedenza, si considera come non scritta, senza obbligo di speciale avviso.

Specifiche
Per eventuali contratti le specifiche dovranno esserci rimesse entro il termine pattuito, trascorso il quale, sarà ns. facoltà sia di considerare annullata la quantità non specificata senza obbligo di messa in mora, sia di esigerne la pronta specifica, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di rivalsa per eventuali danni.

Modifiche
Eventuali osservazioni o modifiche alla presente conferma dovranno esserci trasmesse a volta di corriere onde potere, nel caso, tenerne conto immediatamente prima dell'allestimento del materiale. Gli ordini in sostituzione che snaturassero le caratteristiche essenziali di quelli originali, saranno oggetto di nuove trattative.

Qualità
Tutte le forniture si intendono di qualità corrispondente a quella indicata nell'offerta; quando non vengono concordate particolari garanzie di qualità i materiali si intendono forniti nelle qualità commerciali ordinarie. I pesi teorici indicati nei ns. cataloghi, tabelle ecc. o nell'offerta, sono approssimativi e non impegnativi, e, salvo diverse intese, devono su essi essere ammesse le tolleranze commerciali per ciascun tipo di prodotto. L'espletamento delle ordinazioni ammette una tolleranza del ± 10% del quantitativo ordinato.

Collaudi
Gli eventuali collaudi convenuti all'ordinazione, dovranno essere eseguiti a spese del Cliente nei ns. stabilimenti o a cura di Ente terzo ufficialmente autorizzato prima della spedizione della merce e non oltre 15 gg. dall'avviso di approntamento. Con il collaudo o la rinuncia allo stesso, la ns. responsabilità cessa all'uscita dei materiali dai ns. stabilimenti. Se trascorreranno 15 gg. dalla notifica dell'approntamento dei materiali ordinati senza che il collaudo richiesto dal compratore sia almeno stato iniziato, si intenderà che il compratore stesso vi abbia tacitamente rinunciato.

Termini di consegna
I termini di espletamento, spedizione e consegna, che vengono da noi comunicati hanno solo valore indicativo e sono sempre dati senza garanzia (eccettuato il caso di impegni esplicitamente indicati nella conferma d'ordine ) e salvo casi imprevisti oltre a quelli di forza maggiore, compresi fra quelli dipendenti da mancanza di materie prime e energia elettrica, guasti al macchinario, interruzioni nei servizi di trasporto, scioperi e serrate anche aziendali, ecc.. Il ritardo non darà in ogni caso diritto all'annullamento o riduzione del contratto, né ad indennizzi di nessuna specie.

Ritardo ritiro materiale
Ci riserviamo di addebitare ogni spesa di magazzinaggio, custodia, assicurazione, ecc. ove, per fatto e colpa del Committente o di chi per esso, le disposizioni per la spedizione venissero ritardate oltre 10 gg. dopo il ns. avviso di merce pronta.

Spedizioni
Nel caso in cui la resa venga convenuta franco partenza ed in mancanza di tempestive disposizioni del Cliente per il ritiro della merce stessa, noi ci riserviamo di inoltrarla a destino in porto franco e di addebitare a parte le spese di trasporto. La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del Committente che deve verificarne il peso, la quantità e l'imballaggio, ove presente, prima del ritiro e fare le dovute riserve ed i dovuti reclami al vettore. Il mittente non risponde nà di mancanza di peso, nà di avaria di viaggio.

Reclami
Eventuali reclami per difetti della merce debbono essere proposti per iscritto; se si tratta di vizi apparenti, entro il termine massimo di 15 gg. dal ricevimento della merce; se si tratta di vizi occulti, entro il termine massimo di 30 gg. dal ricevimento della merce. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l'obbligo della venditrice à esclusivamente limitato alla sostituzione della merce riconosciuta difettosa, nello stesso luogo della consegna primitiva, escluso qualsiasi altro diritto da parte del compratore di richiedere la risoluzione del contratto o risarcimento di danni di qualsiasi natura essi siano. In ogni caso, qualsiasi eventuale reso deve essere preventivamente autorizzato per iscritto.

Imballi
Gli imballi eventuali vengono fatturati al costo e non si accettano di ritorno, salvo preventive intese che stabiliranno sia le modalità di resa che l'entità dell'eventuale rimborso.

Pagamenti
I pagamenti debbono essere effettuati netti di ogni spesa, sconto e tassa, entro la scadenza stabilita. Il ritardo del pagamento, anche parziale delle fatture, oltre la loro scadenza, da luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora calcolati in misura corrispondente ai tassi bancari correnti al momento del pagamento, salvo ogni altra azione e salvo il diritto da parte ns. di ritenere risolto il contratto e di annullare l'esecuzione e la spedizione ordini residui e contratti in corso, senza che il Committente possa avanzare pretesi di compensi ed indennizzi a riguardo. Per ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa, relativa alla vendita che forma oggetto della presente, viene riconosciuta tanto da parte ns. quanto da parte del Committente, unicamente la competenza Giudiziaria di Milano.